Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия (работы выполняются иждивением подрядчика)

Файл текстовой версии: 18,5 кб
Сохранить документ:

Образец документа:

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА N ____ на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия (работы выполняются иждивением подрядчика)

г. _______________                                "___"____________ ____ г.
   _______________________________,именуем___ в дальнейшем "Субподрядчик",
            (наименование)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
__________________________,с одной стороны, и ____________________________,
 (Устава, положения или                             (наименование)
      доверенности)
именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
                             (Устава, положения или
                                  доверенности)
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по ремонту участка дорожного покрытия площадью _____ кв. м, а Подрядчик обязуется предоставить оборудование и материалы, принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ___________________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.6. Перечень оборудования и материалов, предоставляемых Подрядчиком, указан в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.7. Стороны признали обязательными для выполнения следующие ГОСТы и строительные нормы и правила:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику:

а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.

2.1.4. Не позднее _________ с момента утверждения Сторонами Сметы и Графика работ предоставить Субподрядчику оборудование и материалы в соответствии с Перечнем, приведенным в Приложении N ___ к настоящему Договору.

2.1.5. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

2.1.6. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.6 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. п. 2.1.2 и 2.1.4 настоящего Договора.

2.2.3. Не позднее _________ с даты начала работ направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале работ, в тот же срок представить Подрядчику доказательство направления такого извещения.

2.2.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложениями к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее "___"__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.6. К "___"__________ ____ г. (дате приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, Отчета об использовании предоставленных Подрядчиком оборудования и материалов.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;

б) при изменении продолжительности работ;

в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;

г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение _________ банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6 настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Субподрядчиком условия, содержащегося в п. 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных документально подтвержденных убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, - путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика - _________________ (Ф.И.О., должность).

5.2.2. Со стороны Субподрядчика - _________________ (Ф.И.О., должность).

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд __________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N ___ - Задание Подрядчика.

6.2.2. Приложение N ___ - График работ.

6.2.3. Приложение N ___ - Смета работ (форма).

6.2.4. Приложение N ___ - Пакет проектной документации (перечень документов указан в подп. "б" п. 2.1.2 настоящего Договора).

6.2.5. Приложение N ___ - Акт выполненных работ.

6.2.6. Приложение N ___ - Отчет Субподрядчика об использовании предоставленных Подрядчиком оборудования и материалов.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    7.1. Подрядчик:
___________________________________________________________________________
адрес: ____________________________________________ тел. __________________
р/с: ______________________________________________________________________
к/с: ______________________________________________________________________
БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________
   7.2. Субподрядчик:
___________________________________________________________________________
адрес: ____________________________________________ тел. __________________
р/с: ______________________________________________________________________
к/с: ______________________________________________________________________
БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________

7.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу:

а) по следующим номерам факсов:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик);

б) адресам электронной почты:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик).

8. ПОДПИСИ СТОРОН

          Подрядчик:                                      Субподрядчик:
   _____________________                             _____________________
    (должность, Ф.И.О.)                               (должность, Ф.И.О.)
            М.П.                                              М.П.

Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме: