Договор поставки товара (с условием о ежемесячных поставках)

Файл текстовой версии: 20,8 кб
Сохранить документ:

Образец документа:

ДОГОВОР N ____ поставки товара (с условием о ежемесячных поставках)

г. _______________                                 "___"___________ ____ г.

___________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________ в лице ___________________, действующ___ на основании ___________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Поставщик  обязуется передать в обусловленный настоящим Договором
срок ______________________________________________________________________
                 (указать наименование, характеристики товара)
(далее  по  тексту - "Товар"),  а Покупатель  принять  и  оплатить  Товар в
порядке,  установленном настоящим Договором <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

    1.2.  Общее  количество  Товара,  поставляемого по настоящему Договору,
составляет: _________________________________________________________ <**>.
                (указать количество или порядок его определения)

--------------------------------

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Ассортимент, количество Товара в партии и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего Договора, указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4. Товар приобретается Покупателем для ___________________________.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы поставляемого Товара, а также общая стоимость партии Товара указываются в Спецификации.

2.2. В течение ____ дней с даты подписания Сторонами Спецификации (п. 4.3 настоящего Договора) Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату.

2.3. Оплата поставляемого Товара осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. ____% от общей стоимости партии Товара оплачивается Покупателем в течение ___________ с даты выставления Поставщиком счета на оплату (п. 2.2 настоящего Договора).

2.3.2. ____% от общей стоимости партии Товара оплачивается Покупателем в течение ___________ с даты поставки Товара (п. 4.5 настоящего Договора).

2.4. Расчет за поставляемый Товар производится Покупателем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Стороны осуществляют учет поставленного Товара, даты поставки каждой партии Товара и даты оплаты партии Товара.

На основании имеющихся данных Стороны ежемесячно проводят сверку взаиморасчетов за отчетный период, по результатам которой составляется акт сверки взаиморасчетов. Отчетным периодом является календарный месяц.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

    3.1.    Качество    поставляемого    Товара   должно   соответствовать:
__________________________________________________________________________.
              (указать наименование стандарта, регламента)
   3.2.  Одновременно  с  передачей  Товара  Поставщик передает Покупателю
следующие    документы,   подтверждающие   соответствие   качества   Товара
требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Договора: ______________________
__________________________________________________________________________.
                 (указать подлежащие передаче документы)
   3.3.   Упаковка   Товара   должна   обеспечить   его   сохранность  при
транспортировке и соответствовать _________________________________________
__________________________________________________________________________.
          (указать наименование стандарта, технических условий)

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар по настоящему Договору поставляется ежемесячно с ____ по ____ число каждого месяца.

4.2. Товар поставляется партиями в соответствии с подписываемой Сторонами Спецификацией.

4.3. В срок до ____ числа каждого месяца Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку партии Товара с указанием ассортимента и количества требуемого Товара.

Поставщик на основании заявки Покупателя и исходя из возможностей поставки Товара в течение ____ дней с даты получения заявки составляет и направляет Покупателю Спецификацию на очередную партию Товара в двух экземплярах.

Покупатель подписывает Спецификацию и направляет один экземпляр Поставщику.

4.4. Поставщик осуществляет доставку Товара на склад Покупателя, находящийся по адресу: ______________________________.

4.5. Датой поставки является дата доставки Товара на склад Покупателя.

Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю счет-фактуру, товарную накладную на поставленный Товар, а также документы, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки Товара (п. 4.5 настоящего Договора).

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Покупатель должен принять Товар и проверить его по количеству и ассортименту при получении Товара от Поставщика, а по качеству - не позднее _____ календарных дней с момента получения Товара.

После осмотра полученного Товара Покупатель подписывает товарную накладную, подтверждающую приемку Товара по количеству и ассортименту.

5.2. При обнаружении недопоставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение ___ дней с момента подписания товарной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий Товар при поставке следующей партии Товара.

5.3. После проверки качества поставленного Товара Стороны подписывают акт приемки Товара по качеству.

При обнаружении Покупателем ненадлежащего качества поставленного Товара Покупатель в течение _________ с момента такого обнаружения письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение _________ с момента получения уведомления Покупателя направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления акта о некачественности Товара. В случае споров о качестве поставленного Товара проводится экспертиза _________________ (кем) за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, стоимость экспертизы оплачивается Поставщиком.

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

5.5. При передаче Поставщиком предусмотренного настоящим Договором и Спецификацией Товара в ассортименте, не соответствующем Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Спецификации к настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Спецификацией к настоящему Договору;

- принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию Спецификации к настоящему Договору, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения срока поставки Товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, а также срока допоставки Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения срока оплаты стоимости Товара, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия по результатам переговоров споры передаются для разрешения в Арбитражный суд __________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

--------------------------------

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"__________ ___ г.

8.2. Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора путем подписания соответствующего соглашения.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

               Поставщик:                              Покупатель:
   _______________________________          ______________________________
   _______________________________          ______________________________
   _______________________________          ______________________________
   _______________________________          ______________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
              Поставщик:                              Покупатель:
   _______________________________          ______________________________
   _____________/_________________          ______________/_______________
        М.П.                                     М.П.

Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме: