Договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию компьютерной техники

Файл текстовой версии: 15,6 кб
Поделиться:

ДОГОВОР N ___ на выполнение работ по сервисному обслуживанию компьютерной техники

г. ____________

"___"_________ ____ г.

______________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________ _______________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и _______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующ___ на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнять работы по сервисному техническому обслуживанию компьютерной техники Заказчика (далее по тексту - "компьютерная техника"), расположенной в занимаемых Заказчиком нежилых помещениях по адресу: _____________________, а Заказчик обязуется оплачивать эти работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Под сервисным обслуживанием в настоящем Договоре понимается:

1.2.1. Освидетельствование технического состояния компьютерной техники: системных блоков, мониторов, принтеров, серверов, модемов, сетей и иных видов техники. Перечень компьютерной техники указывается Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

При выявлении в ходе освидетельствования компьютерной техники неисправностей Подрядчик уведомляет об этом Заказчика.

1.2.2. Профилактические работы, которые Подрядчик проводит в сроки, установленные Приложением N 2 к настоящему Договору.

1.2.3. Работы по ремонту компьютерной техники, производимые Подрядчиком на основании заявки (вызова) Заказчика.

1.2.4. Работы по антивирусной поддержке и защите компьютерной техники, которые Подрядчик проводит по заявке Заказчика в соответствии с условиями, изложенными в Приложении N 3 к настоящему Договору.

1.2.5. Технический инструктаж работников Заказчика об особенностях эксплуатации компьютерной техники во избежание возможных поломок.

1.3. В период действия настоящего Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменять перечень обслуживаемой компьютерной техники. При этом Стороны составляют и подписывают соответствующее соглашение о внесении изменений в Приложение N 1 к настоящему Договору. Одновременно с изменением перечня Стороны могут внести изменения в настоящий Договор относительно цены работ Подрядчика.

1.4. Сервисное обслуживание компьютерной техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на указанную технику.

1.5. Не позднее ___________ числа месяца, следующего за отчетным, Стороны подписывают акт выполненных работ, в котором содержатся сведения о выполненных Подрядчиком работах и их стоимости.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами.

2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп. 1.2.3 настоящего Договора).

После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта (п. 2.2 настоящего Договор), согласуется Сторонами.

В случае возражений Заказчика относительно покупки комплектующих изделий и деталей по цене, указанной Подрядчиком, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и оборудования и предоставляет их Подрядчику для замены дефектных и неисправных деталей.

2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонт при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей и оборудования (п. 2.3 настоящего Договора).

Заказчик обязан сообщить Подрядчику о порядке дальнейших действий в течение _______ дней с момента получения предупреждения Подрядчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо продолживший ремонт, не дожидаясь истечения срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении ремонта, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части и оборудование, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

2.5. Если ремонт компьютерной техники непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Подрядчика и обратно осуществляется силами и за счет Подрядчика.

2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Подрядчика либо передаются Заказчику по его требованию.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ____ (________) рублей в месяц.

3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно в течение _____________ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 1.5 настоящего Договора) на основании выставляемых Подрядчиком счетов.

3.3. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае повреждения или ухудшения технического состояния компьютерной техники, ее уничтожения в результате действия (бездействия) Подрядчика последний обязан возместить Заказчику причиненный ущерб.

4.4. В случае нарушения сроков проведения сервисного обслуживания, установленных приложениями к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"_________ ____ г.

Работы по настоящему Договору выполняются в течение срока действия настоящего Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. __________.

6.5. Подача заявок, обмен иными документами и информацией, связанной с настоящим Договором, производится Сторонами путем направления соответствующих заявок по факсу, указанному в разделе 7 настоящего Договора, с последующим вручением уполномоченным представителем одной Стороны подлинника соответствующей заявки, иного документа и информации уполномоченному представителю другой Стороны.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение:

Приложение N 1. Перечень компьютерной техники.

Приложение N 2. График проведения профилактических работ.

Приложение N 3. Порядок и сроки осуществления антивирусной поддержки и защиты компьютерной техники.

                              7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
           Заказчик:                     Подрядчик:
   ________________________      ________________________
   ________________________      ________________________
   ________________________      ________________________
                               ПОДПИСИ СТОРОН:
        Заказчик:                         Подрядчик:
   __________/____________         _____________/_____________
       М.П.                              М.П.

Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме:

Востребованные договоры